拆迁补偿协议书模板

　　拆迁人：______________________(以下简称甲方)

　　被拆迁人：______________________(以下简称乙方)

　　为解决职工住房困难，改善原住房条件，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁安置成如下协议：

　　(一)、被拆房屋现状

　　乙方被拆迁房屋位于_______________________房产证编号为__________建筑面积_______________㎡土地使用证编号为________________面积_______________㎡。

　　(二)、被拆迁房屋产权状况

　　(1)乙方对被拆迁房屋占产权比例为_______________﹪，面积_______________㎡。

　　(2)甲方对被拆迁房屋所占产权比例为_______________%，面积_______________㎡。

　　(3)乙方对被拆迁房屋若不享有100%产权，应按每平方米500元补交相应面积差额价格后，方取得被拆房屋全产权，乙方应补交金额为_________元，补交时间为签订本协议时一次性交付甲方。

　　(三)、房屋拆迁补偿方式

　　(1)货币补偿

　　(2)房屋产权置换

　　乙方选择以上第_______________种方式。

　　(四)、货币补偿

　　(1)乙方若不要新建用房，甲方按建筑面积每平方米________元的价格给予乙方一次性货币补偿，共补偿金额为________元，待乙方领款时，须将该房地产权证及土地使用证原件交付甲方。

　　(2)实行货币补偿的，甲方对乙方不再承担安置责任。

　　(五)、房屋产权置换

　　(1)、甲乙双方采取房屋建筑面积1：1的置换方式，新建楼房超出置换面积部分，分别按下列方式计算差价：

　　a、旧房按房产证面积1：1置换，置换面积为_____________㎡。

　　b、置换新房面积大于原住房面积20㎡以内的，乙方按内部置换价格每平米_____________元补交差价，乙方应补交金额为__________元。

　　C、置换新房面积大于原住房面积20㎡以外90㎡以内部分，乙方应按内部优惠价格每平方米_________元补交差价，乙方应补交金额为_____________元。

　　d、置换新房面积大于90㎡以外部分，乙方应按市场价格每平方米___________元补交差价，乙方应补交金额为_____________元。以上乙方共计应补交金额为_____________元。

　　乙方应交给甲方的差额款在确定新房位置时交一半，另一半必须在新楼竣工交钥匙时一次性交齐补足，否则，甲方有权收回安置房，并另行分配。

　　(2)、乙方在新楼竣工交钥匙时，向甲方上交原被拆房屋产权证及土地使用证，由甲方统一保存管理。

　　(六)置换房屋位置

　　乙方置换新房位于新建中高层住宅________号楼_________单元________层________户，置换房屋建筑面积约为_________㎡。房屋实际建筑面积待楼房竣工验收后依据房产部门测量数据为准，面积差价款实行多退少补。

　　(七)、附属房、自建房

　　乙方若有自建违章用房(棚)或属单位建设的附属房的，甲方按照政府有关规定，根据具体现状结构给予150元/㎡—200元/㎡不等的一次性现金补偿，但不属于置换新房面积范围，一律不予置换新房面积。

　　(八)、房屋拆迁补助

　　(1)甲方支付乙方临时安置补助费_________个月的拆迁租房补贴，每个月______________________元，搬家费______月(一次性)，共计____________元。房租补贴计算时间从被拆迁户交旧房钥匙时至新楼竣工交钥匙时补齐剩余安置补助费。

　　(2)本条件补助费用及第五项应交款项双方可采取以票抵款方式，冲抵乙方应交房款。

　　(九)、室内及其它他附件属物

　　乙方室内装修装潢、通讯设施、宽带网络、闭路电视及其他附属物、构建筑均不在补助范围，乙方应自行处置，否则甲方有权拆除。

　　(十)、搬迁期限

　　乙方应自本协议签订之日起20日内将被拆迁房屋腾空，并交甲方拆除。乙方若逾期不搬迁，按每逾期一日承担______元违约金给甲方。

　　(十一)、房屋交付期限

　　(1)甲方应于所有被拆迁完毕后在工程有效工期____________天内交付新房，并确保房屋符合国家质量安全标准。

　　(2)遇有不可抗力等因素，导致工程延期的，交房期限相应顺延。

　　(十二)、置换房屋产权登记

　　新置换房乙方拥有100%产权，该房产权登记仅限乙方或其直系亲属，办证一切费用由乙方自行承担。

　　(十三)、违约责任

　　(1)乙方若逾期搬迁，按每逾期一日承担100元违约金给甲方。

　　(2)甲方若逾期交房，按每逾期一日承担100元违约金给乙方。

　　(十四)、争议解决的方法

　　如发生争议，甲乙双方可以通过协商或者诉讼解决。

　　(十五)、房屋维修

　　置换房屋的维护按有关建设工程质量管理法律、法规为据。

　　(十六)、物业管理

　　乙方应遵守甲方对该住宅区域的物业管理规定，为确保居住环境，禁止乙方私打乱建，否则，甲方有权无偿拆除。置换新房的被拆迁户在入住前还要签订《物业管理协议》。

　　(十七)、其它

　　(1)若乙方提出对本协议公证，公证费用由乙方承担。

　　(2)因施工单位违约，导致甲方损失的，由施工单位承担相应责任。

　　本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，自双方签字或盖章后即起生效，具有法律效应。未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

　　甲方：_____________________　乙方：_____________________

　　_______年_____月_____日　　_______年_____月_____日

　　拆迁补偿协议不给怎么办?

　　1、协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上，通过友好协商、互谅互让达成和解协议，进而解决纠纷。

　　2、调解解决。在平等、自愿、合法的基础上促使双方当事人自主达成协议，从而解决纠纷。

　　3、诉讼解决。当事人通过上述途径解决不成的情况下，可以向人民法院提起诉讼，由人民法院进行判决。

　　法律依据：

　　《国有土地上房屋征收与补偿条例》

　　第二十五条

　　房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定，就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项，订立补偿协议。

　　补偿协议订立后，一方当事人不履行补偿协议约定的义务的，另一方当事人可以依法提起诉讼。

　　房屋拆迁有哪些注意事项?

　　(一)房屋拆迁安置补偿协议的订立

　　拆迁协议应当由拆迁人和被拆迁人协商达成，意见不统一的，拆迁人可以拒签。并经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由同级人民政府裁决。裁决应当自收到申请之日起30日内作出。

　　(二)不同情况下补偿标准不同

　　补偿标准根据要根据具体拆迁项目实施意见和各地不同的经济发展状况而定，同时也要结合房子、土地的不同情况。房屋拆迁补偿可分为房屋补偿和土地补偿。商业性质用房补偿要高于宅基地用房，在评估商业性质用房时一定不要忘记要求停产停业损失补偿。

　　因此，补偿标准是否过低，被拆迁人应结合当地实际情况来看。

　　(三)申请信息公开

　　当补偿过低，首先应当申请政府信息公开，查看政府设定的各项补偿是否公平合理。如发现拆迁方没有按照补偿约定履行义务，可以依法提起行政复议或行政诉讼。

　　(四)补偿过低拒签协议，遭遇强拆

　　未经相关部门裁决擅自强拆的行为是违法的，作为房屋的合法所有权人对自己遭受的损失，可以要求追究拆迁方得行政违法责任和侵权人的侵权责任，并赔偿相应损失。构成犯罪的，还应当追究其刑事责任。

　　(五)其他

　　标准过低之外，拆迁方也可能存在程序违法等其他违法现象。各种拆迁伎俩花样百出，要练就一双火眼金睛，迅速识破并及时维权，才能占取先机，大幅提高胜诉的可能。